Открытый запрос предложений на замену пластиковых оконных блоков в административных зданиях ОАО

29 мая 2006

ОАО "Красноярскэнергосбыт" объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц , выполняющих строительно-монтажные работы, подавать свои предложения для заключения договора подряда на замену пластиковых оконных блоков в административных зданиях ОАО "Красноярск-энергосбыт". Извещение о проведении открытого запроса предложений на замену пластиковых оконных блоков в административных зданиях ОАО «Красноярскэнергосбыт».

Уважаемые господа! Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" (660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43; тел. (3912) 23-16-98; (3912) 63-99-59; факс (3912) 23-56-11) в лице исполнительного директора Дьяченко Олега Владимировича, настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц (далее Подрядчиков), выполняющих строительно-монтажные работы, подавать свои предложения для заключения договора подряда на замену пластиковых оконных блоков в количестве 102 шт. в административных зданиях ОАО "Красноярск-энергосбыт".

Основные условия конкурса:

1. Подрядчик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Подрядчиком нескольких предложений, все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
2. Участниками запроса предложений могут быть юридические лица, удовлетворяющие требованиям:
   • обладающие гражданской правоспособностью для заключения договора;
   • не являющиеся неплатежеспособными, банкротами, не находящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
   • обладающие всеми необходимыми для выполнения договора видами ресурсов: компетентностью, опытом, квалификацией, лицензиями.
3. Претендовать на победу в данном конкурсе может Участник, представивший:
   • нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые участник обладает лицензией;
   • копии учредительных документов (устав, учредительный договор);
   • свидетельство о регистрации субъекта и ИНН;
   • письма-рекомендации организаций, для которых выполнялись работы по аналогичным видам услуг (в случае если это не нарушает прав участников конкурсного отбора на защиту интеллектуальной собственности);
   • удостоверение личности уполномоченного лица;
   • информацию, касающуюся судебных разбирательств в настоящее время или за последние 3 дня (справку из Арбитражного суда);
   • справки из банка, подтверждающие банковские реквизиты и финансовое состояние участника;
   • доверенности организации уполномоченному лицу;
4. Основные условия заключаемого по результатам конкурса договора состоят в следующем:
   1. Доставка и монтаж продукции по адресу заказчика;
   2. Профиль оконных блоков должны быть выполнены в 5-ти камерном исполнении;
   3. Швы примыкания оконных блоков к стеновым проемам должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 30971-2002;
   4. Подрядная организация обязана четко соблюдать качество и сроки выполнения работ, указанные в договоре;
   5. Подрядная организация после проведения работ по замене оконных блоков должна отремонтировать ниши оконных блоков и вывезти строительный мусор своими силами;
   6. Гарантийное и послегарантийное обслуживание составляет не менее 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ (согласно ст. 756 ГК);
   7. Предоплата за выполняемые работы составляет не более 50% от суммы договора.
5. Для участия в запросе предложений, необходимо своевременно подать Предложение, подготовленное в соответствии с требованиями документации по запросу предложений. Кроме того, необходимо направить до 30 июня 2006г официальное подтверждение на участие в процедуре по факсу (3912) 23-56-11 на имя директора по производственно-хозяйственному обеспечению Соголатого И.В. Подрядчики, не представившие официальный запрос, к участию в конкурсе не допускаются.
6. Подробное описание и технические характеристики окон содержится в техническом задании.
7. Все цены и Предложения должны включать все налоги, обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а так же скидки, предлагаемые Подрядчиком.
8. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
9. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством РФ действовать от лица Подрядчика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Подрядчика.
10. Предложение должно быть подано в запечатанном конверте до 17-00 ч. 30.06.2006г. по местному времени по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43 каб. 208Г (тел. 63-99-45).
11. Процедура вскрытия поступивших конвертов с предложениями Подрядчиков будет проводиться в 14-30ч. по местному времени 03.07.2006г. по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43 каб. 200 (актовый зал). На этой процедуре могут присутствовать представители участников конкурса, по желанию, которое необходимо письменно подтвердить не позднее, чем за 3 дня до даты вскрытия конвертов.
12. Заказчик в срок до 14-30ч. по местному времени 05.07.2006г. определит Победителя. Критерием определения Победителя является наименьшая цена предложения, соответствие самого предложения и предлагаемой продукции условиям запроса цен, а так же удовлетворение всех дополнительных условий запроса цен.
13. Настоящий запрос предложений не является офертой. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент и при этом не несет никакой ответственности перед Подрядчиками.

Начальник отдела производственно- хозяйственного обеспечения О.А. Марьясов